Курский областной суд отказал железногорцу в иске к изготовителю мебели

Заказ выполнили позже указанного в договоре срока, но в переписке в мессенджере это было согласовано.

Железногорец обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя. При этом он ссылался на то, что 1 сентября 2023 заключил с ответчиком договор на изготовление кухонного гарнитура по индивидуальному заказу в срок не позднее 7.11.2023 г. Общая стоимость товара составила 333 тыс. руб. Заказчик оплатил аванс - 167 тыс. руб., но предприниматель своих обязательств в этот срок не выполнил. Мебель доставили 25 ноября и заказчик доплатил по договору - 166 тыс. руб.Истец потребовал от ответчика неустойку за нарушение срока исполнения заказа.

 Железногорский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу ответчика 50 тыс. руб. неустойки, компенсацию морального вреда – 20 тыс. руб., штраф – 35 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя – 20 тыс. руб. И истец, и ответчик обжаловали это решение. 

Пресс-служба судебной системы региона сообщила, что Курский областной суд это решение отменил и принял новое, которым истцу в удовлетворении его требований полностью отказал. Как следует из материалов дела и переписки сторон в мессенджере, ответчик и истец согласовали изменение срока исполнения заказа до 1 декабря 2023 года.